建设工程施工合同
建设工程施工合同 篇1 发包人全称:_________ 承包人全称:_________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
1.工程概况 工程名称:_________ 工程地点:_________ 工程内容:_________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表 工程立项批准文号:_________ 资金来源:_________
2.工程承包范围 承包范围:_________
3.合同工期 开工日期:_________ 竣工日期:_________ 合同工期总日历天数:_________
4.质量标准 工程质量标准:_________
5.合同价款 金额大写:_________ 元人民币 ¥:_________ 元
6.组成合同的文件组成本合同的文件包括:
1.本合同协议书
2.中标通知书
3.投标书及其附件
4.本合同专用条款
5.本合同通用条款
6.标准、规范及有关技术文件
7.图纸
8.工程量清单
9.工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等局面协议或文件视为本合同的组成部分。
7.本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
8.承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
9.发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 1
0.合同生效 合同订立时间:_________ 合同订立地点:_________ 本合同双方约定后生效。 发包人盖章:_________ 承包人盖章:_________ 住所:_________ 住所:_________ 法定代表人签字:_________ 法定代表人签字:_________ 委托代表人签字:_________ 委托代表人签字:_________ 电话:_________ 电话:_________ 传真:_________ 传真:_________ 开户银行:_________ 开户银行:_________ 帐号:_________ 帐号:_________ 邮政编码:_________ 邮政编码:_________ 建设工程施工合同 篇2 发包单位:甲方 承包人:乙方 根据中华人民共和国经济合同法和建设安装工程承包合同条例的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议: 第1条:工程概况 工程名称:九龙明珠D标段 工程地点: 工程内容: 含如下内容:地下室基础承台及基础梁的开挖、桩头的破除、开挖后基坑的抽水抽水工具由甲方提供、基坑基槽采用人工整平、砖胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖机甩到地下室主道的两侧后由甲方负责外运。
工程总价:按下室占地面积×18元此价格含不可考虑的因素,没有任何价格调差。 工期: 第2条:合同使用标准和法律
1.合同使用标准:GBJ7—8
9.JGJ94—94
2.适用法律:中华人民共和国经济合同法和建设安装工程承包合同条例 第3条:甲方工作
1.公布工地各项管理制度,对工程质量、安全、进度、文明施工、材料耗用等进行检查、督促,监督施工质量并协调解决施工过程中的各种问题。
2.按照合同条款按时按量支付工程款。
3.如乙方不服从甲方指挥,不能按时完成甲方规定的施工任务,或发生重大失误导致工程停工,甲方有权终止合同。对造成甲方经济损失的,由乙方负责赔偿。
4.负责加强安全管理、完善安全规章制度,做好安全设防。
5.对乙方违反各种管理制度、操作规程、安全生产、文明施工规定的人员甲方有权清理出施工现场。乙方不服从甲方现场施工员的安排,不能按时、按量、按要求完成施工任务或整改内容的,甲方有权另行安排人员完成,造成的一切费用均由乙方负责,对消极对待、屡教不改的,甲方有权终止协议;中途退场的,甲方有权不付任何工资费用。 第4条:乙方工作
1.乙方须安排一个负责人长期呆在现场协调工作,至该工作内容全部完成为止,
2.乙方严格按照甲方测量出的桩顶标高进行破除,标高测量中乙方必须派人员配合,严禁用炮机凿除,人工破除过程中不能伤及桩钢筋,破除后的桩头必须保持平整完好。
预留钢筋必须按甲方的要求所预留。破除完的的.桩头由乙方用挖机吊出基坑,并掩埋在车库底板以下。
3.前期进场必须保证有一台大挖机和两台小挖机方可开始施工,施工中乙方必须按照甲方的进度相应的增加机械人员,如进度达不到要求,甲方有权终止合同,并按完成的50%结算。
4.乙方进场后,甲方负责提供住宿及生活水电,乙方自带破桩工具包括空压机。
在施工过程中,甲、乙双方必须紧密配合,确保施工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必须注意安全,上班必须安全帽,穿胶鞋,如发生安全事故,由乙方完全负责,严格遵守公司的各项安全,生产制度和各种生活制度。另乙方必须保证施工进度,如进度严重跟不上,甲方有权中止乙方的合作。 第5条:工程款 工程款支付金额和时间:按地下室后浇带分成六块,每块垫层砼完成后按完成工程量的70%支付一次工程款,其余款项待地下室垫层全部浇筑完一周内全部付清,甲方违约的责任:甲方不按期付款,乙方有权停工,甲方应承担乙方停工期间的一切损失。
乙方所收的工程款不含任何税金,乙方只提供收款收据。 第6条:合同的生效与终止 合同签字之日起生效,工程完成、工程款全部付清后合同自行终止。 第7条:合同份数:甲乙双方各执2份。 第8条:合同款未尽事宜,经双方协商后,用补充协议补充或协商解决。
甲方公章:_________ 乙方公章:_________ 法定代表人签字:_________ 法定代表人签字:_________ _________年____月____日_________年____月____日 建设工程施工合同 篇3 合同编号: 甲方发包人: 乙方承包人: 签订地点: 根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规的规定,并结合工程的实际情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经双方友好协商,在平等自愿、公平和诚实信用原则的基础上,双方自愿签订本合同。 第一条工程概况
一.工程名称:
二.工程地点:
三.承包工程范围和内容:
四.工程工期:开工日期______年______月______日,竣工日期______年______月______日。
五.本合同为固定综合单价合同,工程量及固定综合单价见附表。
工程总价款为小写¥________万元大写_______。 第二条工程质量
一.双方约定的工程质量标准:符合甲方企业标准。
二.铺装的产品名称、型号、规格:符合甲方标准或见附件。
三.工程完工后,乙方应在3日内通知甲方及时验收。 第三条工程价款的支付与结算
一.本合同签订后3日内,甲方支付合同价款的30%作为预付款;
二.工程施工期间,完工80%前,付至合同价款的60%;
三.工程验收合格后5日内,付至合同价款的80%;
四.结算完成后7天内付至结算价的95%;
五.剩余工程总价款的5%作为质量保修金。在达到合同约定的质保期限后支付。 第四条双方的权利和义务
一.甲方权利义务:
1.对乙方进行安全、质量、文明施工等方面的教育,做好日常监管工作。
2.负责对乙方施工人员的安全、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。
3.按照合同约定支付工程款。
4.负责完成乙方施工前所应具备的施工条件。
5.甲方现场负责人:_______身份证号:_______联系电话:_______
二.乙方权利义务:
1.乙方具有本合同履行所需的施工资质。
2.按甲方的要求,委派有专业经验的技术人员,严格按国家操作规范,精心组织施工、完成工程。
3.乙方技术人员按施工方案组织施工,对工程质量、安全、工期等全面管理、负责,并按甲方工期计划要求完成所承包的任务,如不符合甲方或国家质量标准,,乙方要进行返工处理,由此造成的损失由乙方承担。
4.乙方在施工过程中必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程。
5.尽量减少对周围办公人员的不利影响,否则,所造成的一切后果由乙方负责。
6.在本工程竣工后清理现场。
7.乙方未经甲方允许不得与建设单位或甲方上级发包单位联系。
8.乙方现场负责人:_______身份证号:_______联系电话:_______ 第五条承包方的安全责任
一.工程开工前,必须向施工人员进行安全技术交底,让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施。
二.承包方必须按照国家有关规定,为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具,并保证施工工具、器械使用安全。
三.承包方对所承担的施工项目,必须制定施工方案,并结合工程�。
建设工程施工合同范本是怎样的?建设工程施工合同范本 发包人全称:__________________ 承包人全称:__________________ 依照《 民法典 》、《中华人民共和国 建筑法 》及其他有关法律、行政 法规 、规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施工协商一致,订立本合同。
一.工程概况 工程名称:__________________ 工程地点:__________________ 结构形式:_________层数:_________建筑面积:_________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表附件
1. 工程立项批准文号: 资金来源:
二.工程承包范围 承包范围:
三.合同工期 工期:_________天 开工日期: 竣工合同:
四.质量标准 工程质量标准:
五.合同价款
1.合同总价大写:_________人民币元小写:_________元 其中:工程暂列金额_________元,计日工_________元,材料暂估价和专业工程暂估价_________元,安全文明施工措施费_________元,总承包服务费_________元。
2.综合单价:详见承包人的已标价工程量清单。
六.组成合同的文件 组成本合同的文件包括:
1.本合同协议书;
2.中标通知书;
3. 投标 函及投标函附件;
4.本专用合同条款;
5.本通用合同条款;
6.技术标准和要求;
7.图纸;
8.已标价工程量清单;
9. 招标 文件、招标文件澄清及修改;
10.其他合同文件。 双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件,视为本合同的组成部分。
七.本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。
八.承包人按照合同约定进行施工、竣工并质量保修期内承担工程质量保修责任。
九.发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十. 合同生效 合同订立 时间:_________年_________月_________日 合同订立地点: 本合同双方约定后生效。
建设工程施工合同的主要内容有哪些一.建设 工程施工合同 的主要内容有哪些 对于建设工程施工合同的内容,主要包括以下条款:
1.工程范围,主要包括工程名称及地点,建筑物的栋数、结构、层数、面积等;
2.建设工期,即施工人完成施工工程的时间或期限;
3.中间交工工程的开工和竣工时间;
4.工程质量,即国家有关法律 法规 、技术标准和合同中规定的对建设工程的适用、安全、经济、美观等各项特性要求的总和。实践中,应当根据《中华人民共和国标准化法》和《技术工程质量监督管理规定》等法律法规确定施工工程的质量;
5.工程造价,即建筑安装某项工程所花费的全部投资。
通常包括建筑安装施工过程中的直接费用、间接费用和独立费用等几部分;
6.技术资料交付时间。技术资料的提供,是 施工合同 履行的基础和前提,建设单位必须按时提供,才能保证施工合同按照合同约定的时间顺利进行;
7.材料和设备的供应责任;
8.拨款和结算。工程价款的支付一般分为预付款、工程进度款、竣工结算款和保修扣留金。中国人民银行发布的《基本建设工程价款结算办法》是双方当事人约定拨款和结算条款的依据;
9.竣工验收,包括隐蔽工程竣工验收和工程竣工验收;
10.质量保修范围和质量保证期; 1
1.双方相互协作事项。
二.签订施工合同后如何担责
1. 招标 文件的重要组成部分。
招标文件就是 要约 ,合同就是通过招标 投标 形式来要约和承诺。
2.明确建设工程发包人和承包人之间的权利义务。 建设工程施工合同一经生效之后,即具有法律效力,工程发包人和承包人双方就产生了法律上的关系。
1.施工合同是双方行为的准则;
2.施工合同制约发包人和承包人;
3.签订施工合同明确双方权利和义务的相互关系。
3.是建设工程施工阶段实行监理的依据。监理工程师对工程实行监理离不开合同,离开了就没有了依据。
4.是保护建设工程发包人和承包人权益的依据。
1.施工合同依法保护工程发包方和承包方双方权益;
2.追究违反施工合同的法律依据;
3.调解、仲裁和审理施工 合同纠纷 的依据。 对于建设工程施工合同,其主要的条款有十一个,具体内容也已经在上文中进行了介绍。
而在签订了该合同之后,自然要求当事人按照合同中的约定和相关法律中的规定来履行自己的义务,若出现了违约行为,则另一方可以依法追究其相应的 违约责任 。
土建建设工程施工合同范本大全我国土建建设工程行业发展迅速,建筑规模越来越大,土建建设工程施工合同怎么写呢?以下是我为大家整理的土建建设工程施工合同 范文 ,感谢您的阅读。 ↓↓↓点击获取"工程合同" ↓↓↓ ★ 包工包料施工合同 ★ ★ 土建水电承包合同 ★ ★ 钢筋工程承包合同 ★ ★ 道路工程承包合同 ★ 土建建设工程施工 合同范本 1 建设发包单位: 简称甲方 施工承包单位: 简称乙方 甲方为 单位,根据《中华人民共和国合同法》之规定,遵循经双方在平等、自愿、互利和诚实信用原则,甲方将世博工程项目 的基础土方工程任务委托乙方承包,甲乙双方就有关事宜协商一致,订立本合同,并严格遵守。
一. 概况 工程名称: 工程地点:
二. 范围:±0.00以下土方工程。含机械挖土、转运土、掏桩缝
三. 工期 南角年 日。合同工期总日历天数工过程中,除遇下列情形外,工期不予顺延:
1. 可抗力。
2. 甲方变更计划、施工图纸而影响施工的。
四. 工程价格与工程款支付。
13400m3,综合单价按/立方米计算以上价格包含乙方施工整个土方工程发生的协调、弃 土、税收等所有费用,为一次性包干价,在施工期内不作任何调整。挖运结束,经甲方验收合格后现金结账付款。
1. 土方工程结束,经甲方验收合格后,乙方应提供税务机关认可的税务发票进行结算,否则,甲方有权拒绝付款。
五. 工程量:3400 m
3.�
六. 质量要求
1. 在土方的开挖土含挖土、转运土等中,乙方的所有施工工序必须按项目部的施工质量要求施工。
2. 所有施工工序必须经甲方项目部、监理、建设单位以及有关人员的检查合格,并进行下道施工程序,甲方才能签字认可。
3. 对在施工中因乙方原因造成返工的,乙方无条件尽快按甲方的工要求处理,对造成甲方损失的,甲方有权依照有关法律、法规对乙方的要求赔偿的权利。
4. 乙方必须在20_ 年10月27日退完土,否则每天罚款伍仟元整。
七. 甲方责任
1. 甲方按合同约定支付工程款。
八. 乙方责任
1. 服从甲方的监督、指挥和管理。
2. 按图纸及甲方的指导进行施工,保质、保量,按期完成。
3. 安全、文明施工,确保施工安全,合同生效前,乙方应向甲方交纳安全风险保证金 元,乙方在施工过程中如发生不安全事故,致使甲、乙双方工作人员及第三人伤、亡或财产损失,乙方应自行全额承担。工程完成后,如乙方未发生不安全施工,甲方如数退还乙方交纳的安全风险保证金 元。
九. 其它 条款:
1.违约金: 由于甲方原因终止合同, 甲方支付乙方违约 金 元。由于乙方原因终止合同,乙方支付甲方违约 金 元。
2.乙方承担施工中工伤事故的全部责任。
3.未尽事宜,甲乙双方协商一致可以订立补充条款、协议,补充条款、协议同本合同具有同等法律效力。
4.争议解决,如双方发生争议,甲乙双方应协商解决,协商不成可向潢川县人民法院提起诉讼。
5.本合同自签订之日起生效,本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字后即生效。 甲方公章:_________乙方公章:_________ 法定代表人签字:_________ 法定代表人签字:_________ _________年____月____日 _________年____月____日 土建建设工程施工合同范本2 发包方: 简称甲方 承包方: 简称乙方: 依照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及有关行政法律法规遵循平等、自愿、公平、诚实守信的原则在双方自愿的基础上达成以下协议,如下:
一.工程概况 工程名称: 工程地点: 结构类型:
二.承包范围。
三.承包内容。
1.基础土方开挖,含机械、清土、换沙层、土方回填夯实。主体工程基础部份至上部结构钢筋,混凝土,砖砌筑,内外墙粉刷,外墙砖,层面砖,楼面找坪层,楼梯花岗石,屋面保温层,保护层,植筋工程,构件及构筑物工程,室外散水,散水沟,化粪池及施工图纸的全部内容,砼养护工作等等。
2.钢管脚手架模板,钉子,铁丝,拉片,铗子,扣子,安全网,含材料费及一切费用。
3.机械吊机,含机械备案,砂浆搅拌机,闪光对焊机,切断机,竖焊机,弯曲机,调直机,平板振动机,振动机棒,电缆线,灯线,三级配电箱,打夯机,电缆线及灯线含材料费及一切费用。
4.井吊,搅拌机操作人员,由乙方提供,人工费由乙方支付。
四.设计变更及图纸修改增减工程。
图纸会审后所发生的图纸修改和设计变更产生的增加工程量大于1000元以上的按市场单价计算,小于1000元的不计。减少工程大于1000元的按市场单价扣减,小于1000元的不扣。
五.合同单价及结算付款方式。
1.单价:按建筑面积计算 /㎡
2.结算方式和付款方式:建筑面积按云南省建设厅颁发的现行工程,结算定额及有关规定的建筑面积计算规范进行计算。
乙方进场基础工程施工完,按工程量的80%支付上部结构,按每月进度工程量的80%支付,工程竣工验收后支付95%。其余款项保修期满一次性付清。
六.工期要求。
1.总工期: 天,进度按甲方与业主签订合同工期为准,同时必须按项目部的旬、月、周进度计划要求执行。
2.延误进度处罚条款:按甲方的总进度计划,月计划,周计划要求。在施工中,按分部,分项工程进行周计划计算。拖延一天罚款1000元,提前不奖。
停电、停水、下雨、材料不到位则工期延误,无论以任何理由乙方擅自停工,罚款5000元。
七.工程质量要求
1.质量标准:按照国家现行建筑施工技术及安全技术施工规范建筑工程。施工质量验收标准,单位工程,一次性验收合格,如工程质量不合格产生二次验收。
验收的一切费用及损失由乙方承担费用,从工程款中扣除。
2.分项工程质量要求处罚:模板顶板为清水模,在施工。